Образец Договора Подряда (с Приложениями). Приложения к договору оформляем правильно

Образец Договора Подряда (с Приложениями)

Образец допсоглашения к договору оказания услуг

Образец акта к договору оказания услуг

Оформление приложения к договору

Дополнения к договору подряда

Приложение к договору: пример (правила поведения детей в лагере)

В этой статье вы узнали, что из себя представляет приложение к договору. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ В ТРИ ЭТАПА:
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика _________________________ (указывается наименование работ, например: изготовить (*) и/или переработать (обработать) определенную деталь (детали/изделия/лестницы); осуществить изготовление и монтаж/демонтаж оборудования/лестниц (указать каких именно, для чего, т.е. указать максимально информацию о предмете Договора) в т.ч. дополнительных работ связанных с изготовлением, монтажом/демонтажем лестниц и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору) и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ «___» __________ 20__г., дата окончания выполнения Работ «___» __________ 20__г.

1.2.1. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, а также сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки), то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

(*) - Следует иметь ввиду, что исходя из п.2 ст.703 ГК РФ - По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, Подрядчик передает права на нее Заказчику…

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное из нижеперечисленного) ,

Предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

Предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-передачи оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6);

Предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней (или как вариант - в момент Заключения настоящего Договора/после заключения настоящего Договора _________________________ - необходимо также указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-сдачи материалов и оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6).

При этом Подрядчик в любом случае незамедлительно предупреждает (уведомляет) Заказчика и до получения от него в течение _______________ (возможно указать - рабочих) дней с момента его уведомления указаний приостанавливает выполнение Работ при обнаружении:

Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования (приписывается выборочно, как пример - если материал, оборудование предоставляется Заказчиком - см.условия выше) , технической документации в том числе и Технического Задания (Приложение №1) или переданной для переработки (обработки) вещи;

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (и оборудования) несет - Подрядчик; - Заказчик; - Сторона, их предоставившая.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы (как вариант - готовой продукции/лестницы, т.е. в сл. выполнения работы по изготовлению лестниц… указанных в п.1.1 настоящего Договора) до ее приемки Заказчиком несет (*1*) .

Подрядчик;

Заказчик…

2.4. Подрядчик вправе выполнить Работы лично и/или привлекать к выполнению Работ отраженных в п.1.1 настоящего Договора других лиц (субподрядчиков) при условии уведомления об этом Заказчика в срок ____________ с момента ____________________ при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

2.5. Заказчик в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывает Подрядчику всяческое содействие в выполнении Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора.

2.6. Качество результата Работ должно соответствовать _____ (желательно указать - условиям и характеристикам, определенных Сторонами и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) и/или указать - и соответствующих ТУ, ГОСТ и пр…) .

2.7. На результат Работ, отраженных в п.1.1 настоящего Договора, устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п.5 ст.724 ГК РФ) (*2*) .

(*1*) - Данный пункт Договора целесообразно прописывать если условия Договора подразумевают изготовление продукции/лестниц…;

(*2*) - Данный пункт прописывается, если на результаты Работ (отраженных в п.1.1) Сторонами устанавливаются гарантийные сроки/продолжительность гарантийного срока.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте и т.д. способом позволяющим достоверно определить/установить получение Заказчиком уведомления направленного Подрядчиком или …позволяющим достоверно определить/установить отправку Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчику) о готовности к сдаче результата Работ отраженных в п.1.1 Настоящего Договора.

3.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №5) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки, как пример - на территории Заказчика, Подрядчика и т.п…) .

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное (одно из..) из перечисленного)

Лишается права;

Не лишается права…

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ (*3*) .

(*3*) - данные условия (п.3.4 Договора) отражаются если п.2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик. В противном случае п.3.4 следует удалить.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Издержки Подрядчика включают в себя (указать, в чем именно могут заключаться издержки) :

__________________________;

- _______________________________________________________;

- _______________________________________________________.

В случае, когда объем Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора выполняется в соответствии со Сметой Работ (Приложение №3), составленной Подрядчиком, Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора подряда с момента подтверждения ее Заказчиком. При этом цена Работ по настоящему Договору не может быть впоследствии изменена и является окончательной (твердая цена Работ.).

4.1.1. Цена Работ по настоящему Договору является (выбрать нужное из перечисленного) - окончательной (твердая цена Работ) (*4*) и не может быть впоследствии изменена; - не является окончательной (приблизительная цена Работ)(*5*) .

4.1.2. В случае возникновения необходимости в проведении Подрядчиком дополнительных Работ и по этой причине в существенном превышении определенной не окончательной (приблизительной) цены Работы, Подрядчик обязан своевременно, в срок до _____________ (указать, например - не позднее 3-х недель с момента заключения настоящего Договора и пр., т.е. указать как пример - конкретный срок, в срок до -…, не позднее чем… и т.п..) предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены Работы, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть Работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

4.1.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены Работ определенной в п.4.1 настоящего Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком (*6*) , а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в в связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451 ГК РФ).

4.2. Оплата по настоящему Договору производится (выбрать нужное (одно из..) из нижеперечисленного, возможно установление иного порядка оплаты)

Не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата);

В течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ;

В следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ и в том числе получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: счета, счета-фактуры (*7*) ;

Иные условия оговоренные Сторонами (необходимо прописать согласованные Сторонами условия) .

4.3. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика или поступления наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

(*4*) - в случае указания в Договоре цены Работ «окончательной» (твердая цена Работ), то прописывается п.4.1.3., а п.4.1.2. - не указывается;

(*5*) - в случае указания в Договоре цены Работ «не окончательной» (приблизительная цена Работ), то прописывается п.4.1.2., а п.4.1.3. - не указывается;

(*6*) - в случае указания в Договоре данного условия, а именно - «…предоставление Подрядчиком материалов и оборудования…», то данное условие также необходимо указывать и в п.2.1 Договора;

(*7*) - в данном пункте можно не конкретизировать получение счета и с/ф, а именно указать - «… Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.»

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (*8*)

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п.1.2 Договора), а равно не надлежащее их выполнение, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Работ (п.4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п.4.2 Договора) Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а также требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные по вине Заказчика: простоем, либо перенесения сроков исполнения Работы, либо увеличения указанной в настоящем Договоре цены Работы (п.4.1 Договора) в случаях всякого неисполнения Заказчиком обязанности оказывать содействие в выполнении Работы Подрядчику (п.2.5 Договора).

5.3. В случае нарушения Заказчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части не получении Подрядчиком в указанный срок указаний, а равно: не устранения Заказчиком указанных обстоятельств, изменения указаний о способе выполнения Работ и/или не принятия Заказчиком в разумный срок других необходимых мер для устранения возникших обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части незамедлительного предупреждения Заказчика, а равно продолжения им выполнения Работ не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока (с момента уведомления Заказчика), а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение (уведомление) или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное (одно из..) из нижеприведенного)

Убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

Убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

Только убытки.

5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

(*8*) - При установлении % (процентов) необходимо исходить из того, что указанные значения необходимо указывать равными/идентичными как в п.5.1, так и в п.5.2;

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия) .

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.) , является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»___________ 20__ г..

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона, средствами почтовой связи (заказным письмом по почте с уведомлением, письмом по описи) или иным способом позволяющим достоверно определить направление претензии и Сторону отправителя, направляет другой Стороне претензию в письменной форме. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Срок рассмотрения претензии ____________ с момента её получения.

8.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока с учетом срока её рассмотрения, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

9.4.1. Приложение №1. Техническое Задание.

9.4.2. Приложение №2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ;

9.4.3. Приложение №3. Смета Работ;

9.4.4. Приложение №4. Акт приемки-передачи оборудования;

9.4.5. Приложение №5. Акт приемки-сдачи выполненных работ;

9.4.6. Приложение №6. Акт возврата оборудования.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ____________________

Подрядчик: ____________________

Юридический адрес: __________________________,

ОГРН _____________________________________,

ИНН/КПП _________________________________,

р/с ______________ в _________________________,

к/с _________________________________________,

БИК/ОКПО_________________________________,

тел.:_______________________________________

адрес: ____________________________,

ИНН/КПП ________________________,

р/с ______________ в _________________,

БИК _____________________________,

тел.:_____________________________

От имени Заказчика:

От имени Подрядчика:

_____________________ (___________)

Приложение №1

к Договору подряда

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, составил и направляет настоящее Техническое Задание (далее - Задание) Индивидуальному предпринимателю ______________ (ИП «___________»), действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», во исполнение условий Договора подряда № _______ от «___»________20__г. (далее - Договор), а именно:

Вид работ	Дата начала	Дата окончания	Квалификация работников	Необходимое количество работников	Требования к выполнению работы	Вид ставки (почасовая, понедельная, месячная)

Настоящее Задание является неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

Приложение №2

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

Приложение №3

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

СМЕТА РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Общая стоимость материалов: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.

Общая стоимость Работ по Договору: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

Приложение №4

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.1 Договора и Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик передает оборудование для выполнения задания __________________________________________________________ , а Подрядчик принимает оборудование по следующему перечню:

2. Указанное оборудование принято Подрядчиком в рабочем состоянии, без видимых повреждений. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления оборудования Подрядчик не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

- _____________________________

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

Приложение №5

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Во исполнение п.1.1 Договора с «__» ________ 20__г. по «___» ________ 20__г. (указывается тот же срок, что и в п.1.2 Договора, если иной срок не был согласован Сторонами дополнительно) Подрядчик выполнил по заданию Заказчика ___________________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, осуществил демонтаж оборудования и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора) (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

(выбрать нужное из нижеприведенного)

Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ по следующему перечню (включается в Акт, если результатом Работ явилось изготовление или переработка определенной вещи) :

Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ (включается в Акт, если результатом Работ явилась обработка вещи, предоставленной Заказчиком (например, покраска вещи), или выполнение иной Работы).

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону № ___ от «___»_____ 20 __г.. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).

5. Работы выполнены Подрядчиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору).

Во исполнение п.2.1 Договора. Подрядчик возвратил, а Заказчик принял оборудование по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20___ г.

(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).

6. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

8. Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);

2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ) .

4) ______________________________________________________________________.

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

Приложение №6

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт возврата оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.1 Договора Подрядчик возвращает оборудование, полученное по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору) для выполнения задания ___________________________________________________________ (указывается наименование работ, например, изготовить или переработать (обработать) определенную вещь и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора) , а Заказчик принимает оборудование по следующему перечню:

2. Указанное оборудование возвращено Заказчику в состоянии: ___________________________________ (указывается фактическое состояние оборудования на момент возврата (например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений и др.)).

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

4. Документы, прилагаемые к настоящему Акту:

- _____________________________(технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).

Подписи Сторон

От имени Заказчика	От имени Подрядчика
_____________________ (___________)	_____________________ (___________)

__________________________________________________________________________________________

Примечание:

« Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. №14-ФЗ

Статья 702. Договор подряда

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Для решения вопроса можете воспользоваться нашим предложением: Бесплатная Юридическая Консультация

Коммерческим организациям ФАС запретила использовать словосочетания «юридическая консультация». Использование словосочетания «юридическая консультация» обществом, не являющимся адвокатским образованием, признано нарушением исключительного права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение...

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг: юридическое значение

В соответствии с общими требованиями Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в каждом соглашении должен быть определен его предмет, т. е. основное содержание взаимных обязательств сторон, устанавливаемых вследствие заключения той или иной сделки (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Общие нормы ГК РФ дополняются специальными, касающимися предмета того или иного вида договора.

Закрепляя в договоре предмет возникающих правоотношений, стороны не всегда могут с достаточной степенью детализации его описать, в т. ч. ввиду специфики таких правоотношений. Для этих целей могут быть использованы приложения или дополнительные соглашения к договору оказания услуг - образец см. далее. Например, когда один и тот же договор предполагает неоднократное исполнение одной и той же услуги, но в разных объемах или по определенному графику (подобные случаи рассмотрены в статьях «Спецификация к договору поставки продукции (образец)» , «Договор фрахтования транспортного средства (образец)» и др.).

Помимо этого, с помощью приложения к договору оказания услуг - образец мы разместили далее - или допсоглашения к договору можно:

изменить срок действия договора (например, пролонгировать его);
ввести в основное соглашение новые условия;
привести качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг и их результатов и др.

Унифицированного образца дополнительного соглашения (далее — ДС) к договору оказания услуг нет.

Обычно структура ДС такова:

наименование документа;
дата и место заключения;
преамбула, содержащая сведения о сторонах договора;
предложение дополнить основной договор новыми условиями или изложить конкретные пункты в новой редакции (с приведением содержания таких правок);
указание на дату или срок, после которых изменения вступают в силу;
указание на то, какие положения договора сохраняют свою силу;
реквизиты, подписи и печати (при наличии сторон).

Соглашение об изменении договора должно быть заключено в той же форме, что и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ).

Императивных норм, закрепляющих требование о наличии в тексте ДС указания на то, что оно является неотъемлемой частью договора, нет, однако на практике такая фраза обычно включается в содержание ДС с целью исключения возможных споров об отношении этого документа к основному договору.

По своей правовой природе приложение близко к ДС, однако если ДС обычно подписывается всеми сторонами договора, приложение зачастую может быть размещено в договоре без подписей сторон или за подписью одной из них. В этих случаях в тексте договоре рекомендуется сделать ссылку на данное приложение и указать, что оно является неотъемлемой частью такого договора (с учетом положений ст. 434 ГК РФ).

Обычно в качестве формы для фиксации факта сдачи-приемки результатов исполненных услуг в рамках договора оказания услуг избирается акт сдачи-приемки работ. Акт приемки-сдачи может выступить первичным учетным документом при обосновании расходов организации, но в этом случае он должен соответствовать требованиям ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Унифицированной формы акта сдачи-приемки работ нет, стороны могут разработать ее самостоятельно. Обычно в таком документе отражаются следующие сведения:

полное наименование сторон;
Ф. И. О. лиц, уполномоченных на составление и подписание документа;
наименование услуги, которая предоставляется;
номер договора, согласно которому эта услуга была предоставлена;
стоимость услуги, а также срок ее предоставления;
подписи сторон (печати — при наличии).

Образец такого документа можно скачать по ссылке: Акт к договору оказания услуг - образец .

Итак, приложение или дополнительное соглашение к договору оказания услуг служит для дополнения или изменения условий заключенного договора. Содержание таких документов не регламентировано, однако форма документа об изменении договора должна соответствовать форме самого такого договора.

Приложение к документам – это дополнение, способствующее более полному раскрытию содержания и смысла основной деловой бумаги. К примеру, приложения уточняют списочный состав членов комиссий, создаваемых решением собрания, содержат спецификацию тех товаров или создаваемых конструкций, о которых идет речь в договоре и т.д. Большинство приложений представляют собой неотъемлемую часть основных документов, без которых последние не имеют юридической силы.

Приложение вполне может быть самостоятельным документом, например, проектом договора, сметы, планом, которое пересылается по требуемому адресу вместе с сопроводительным письмом. В данном случае оба документа представляют собой комплект, но сопроводительное письмо не несет основной смысловой нагрузки. А вот договор и приложение к нему – это составные части одного и того же документа.

В делопроизводстве при оформлении приложения используют ГОСТ Р6.30 и ГОСТ 2.105-95, касающиеся приложений и текстового их оформления. Кроме этих стандартов есть другие ГОСТ по отраслям, конкретизирующие оформление.

Приложение к договору согласно ГОСТ может быть оформлено, как продолжение соглашения с нумерацией листов, или выпущено в качестве отдельного документа. В тексте договора должны быть ссылки на все дополнения, прилагаемые к договору с указанием их номера, пунктов и подпунктов. Если приложений несколько, то все они начинаются с нового листа с обязательным написанием посредине «Приложение».

Если оно носит информативный характер, то после названия приложения пишут в скобках, что оно рекомендованное или справочное. Если оно относится к разряду обязательных, то отмечают – «обязательное». Обозначать документы можно и заглавными буквами. В шапке указывается также количество содержащихся в приложении страниц.

Сегодняшний день сделал возможным приложения, размещенные на электронных носителях, что не предусмотрено ГОСТ. В этом случае в договоре будет ссылка на приложение на компакт-диске.

Образец приложения к договору можно найти и скачать на нашем сайте. Разумеется, что это лишь форма приложения, а наполнять его следует, исходя из заключенного договора. Чаще всего документы, прилагаемые к соглашению, слишком объемны, чтобы их включать в основной текст:

смета
техническое задание
требуемые материалы (перечень)
необходимое оборудование (перечень)

В конце приложения отмечается, что Приложение № представляет собой неотъемлемую часть договора подряда от N числа и года.

Форма ДОГОВОР № _______ НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ г. Сочи "____" _____ 201__ года Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по охране объектов ГК "Олимпстрой" (далее - Объекты). Перечень Оъектов предусмотрен в приложении 1 к Договору. Порядок охраны Объектов предусмотрен техническим заданием, указанным в приложении 2 к Договору. 1.2. Прием Объектов под охрану осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта приема - передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору. 1.3. Количество работников Исполнителя, привлекаемых для охраны, перечень выставляемых постов и режим охраны Объектов указаны в приложении 4 к Договору. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Увеличение или уменьшение объема оказываемых по Договору услуг осуществляется на основании письменного обращения Заказчика и оформляется дополнительным соглашением. 2.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 2.3.Работники Исполнителя не могут привлекаться Заказчиком для оказания иных услуг, кроме предусмотренных настоящим Договором. 2.4. Заказчик обязан информировать Исполнителя о планируемых или произошедших обстоятельствах, имеющих отношение к оказанию услуг Исполнителем по Договору. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: 3.1. Оказывать охранные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и техническим заданием (приложение 2 Договору). 3.2. Осуществлять пропускной режим на Объекты, прием и передачу Объектов под охрану и снятие Объектов с охраны с фиксацией подписей работников Исполнителя в специальном журнале. 3.3. Обеспечивать доставку дежурной смены на Объекты своими силами. 3.4. Принимать все надлежащие и предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для пресечения противоправных действий со стороны физических лиц в отношении работников и имущества Заказчика с обеспечением их личной безопасности и соблюдением общественного порядка на Объектах, охраняемых в соответствии с настоящим Договором. 3.4. Организовать и обеспечить охрану от хищений материальных ценностей, находящихся на Объектах принятых под охрану и пресекать преступные проникновения на охраняемые Объекты. 3.5. Обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами дежурной смены во время охраны. В случае обнаружения на Объектах очага пожара или при срабатывании пожарной сигнализации, немедленно сообщить об этом в пожарную часть и руководству Заказчика, принять возможные меры к ликвидации очага пожара. 3.6. Устранять недостатки, отмечаемые Заказчиком при оказании услуг по настоящему Договору. 3.7. Немедленно уведомить Заказчика обо всех случаях причинения ущерба Заказчику. 3.8. Обеспечить безопасность работников и посетителей охраняемых Объектов Заказчика. 3.9. Компенсировать ущерб, нанесенный Заказчику, в случае утраты либо повреждения имущества Заказчика по вине Исполнителя. 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязан: 4.1. Передать Объекты Исполнителю под охрану на основании Акта приема-передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору. 4.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренным настоящим Договором. 4.3. Не менее чем за 3 суток сообщать Исполнителю о появлении новых и изменении старых мест хранения материальных ценностей, а также проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима охраны. 4.4. Определять размер нанесенного ему ущерба совместно с представителями Исполнителя. 4.5. Сообщать о любых нарушениях, допущенных дежурной сменой охранников Исполнителя. 5. СТОИМОСТЬ ОХРАННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Стоимость охранных услуг за месяц рассчитывается исходя из фактического количества выставляемых Исполнителем постов и стоимости охраны суточного поста в час. Стоимость одного суточного поста ___ (_________________) руб./час (с учетом НДС). Предельная стоимость Договора не может превышать сумму __________________рублей (с учетом НДС). 5.2. Количество суточных постов указывается в приложении 4 к настоящему Договору и может изменяться по договоренности Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 5.3. Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно в течение 15 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору, на основании представленного Исполнителем надлежаще оформленного счета на оплату и при наличии счета-фактуры. 5.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по реквизитам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 6.1. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается ежемесячно путем подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов приема - сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору. 6.2. Не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема - сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору. Заказчик подписывает Акт приема - сдачи услуг, направляет его Исполнителю в течение 3 рабочих дней с момента его получения или предоставляет письменный, мотивированный отказ с перечнем допущенных Исполнителем нарушений. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема - сдачи услуг, Исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет допущенные нарушения и повторно направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема - сдачи услуг. Заказчик в течение 1 рабочего дня подписывает предоставленный повторно Акт приема - сдачи услуг и направляет 1 экземпляр Исполнителю. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Период оказания услуг по настоящему Договору: с даты подписания Акта приема-передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору, но не ранее 01.04.2014, по 31.12.2014. 7.2.Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия с оформлением дополнительного соглашения к Договору. 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных охранных услуг с предварительным уведомлением Исполнителя за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в результате посягательств на охраняемые Объекты, в том числе причиненный кражами, грабежами, разбоями, хулиганскими действиями, уничтожением или повреждением имущества Заказчика, вследствие пожара или в силу других причин, и за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, связанных с оказанием охранных услуг. 8.3. Ущерб, причиненный Заказчику в случаях, предусмотренных в пункте 8.2 настоящего Договора, возмещается Исполнителем на основании акта, подписанного обеими Сторонами. Указанный акт составляется Сторонами в течение суток с момента обнаружения одной из Сторон факта причинения ущерба. Акт должен содержать факт и оценку ущерба, подлежащего возмещению Исполнителем. Для определения размера ущерба Заказчик предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие стоимость имущества, которому причинен ущерб. В случае возникновения разногласий, размер ущерба определяется независимым экспертом. 8.4. При возврате Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей или возмещения их стоимости виновными лицами либо правоохранительными органами, присутствие представителей Исполнителя является обязательным. 8.5. Исполнитель не несет ответственности за причиненный ущерб, в следующих случаях: - за имущественный ущерб, нанесенный по причине выхода из строя сетей водопровода, канализации, электроснабжения или теплоснабжения не по вине Исполнителя; - за материальные ценности Заказчика, не сданные под охрану; - за ущерб, причиненный Заказчику его работниками или вследствие несоблюдения ими условий сохранности материальных ценностей в пределах охраняемых Объектов; - в случаях хищения материальных ценностей, явившегося следствием невыполнения Заказчиком ранее согласованных, но невыполненных, требований Исполнителя, связанных с обеспечением охраны имущества; 8.6.Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если причины этого заключаются в возникновении форс-мажорных обстоятельств (война, землетрясение, эпидемии, эпизоотии, чрезвычайное положение, акты органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и т.п.), о которых Стороны обязаны известить друг друга в течение 3 календарных дней с момента их возникновения. 8.7. Заказчик и Исполнитель обязуются ограничить круг лиц, владеющих информацией по исполнению настоящего Договора. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 7 рабочих дней с момента получения претензии. 9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. 9.3.Отношения Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные) в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений(сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности. 10.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанными органами только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 10.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации. 10.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа. 10.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, не законном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. 10.6. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 11.1.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 11.2.Перечень приложений к настоящему Договору: приложение 1 - Перечень объектов ГК "Олимпстрой". приложение 2 - Техническое задание. приложение 3 - Акт приема - передачи Объектов под охрану (форма). приложение 4 - Количество работников, перечень выставляемых постов и режим охраны Объектов. приложение 5 - Акт приема-сдачи услуг (форма). 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 12.1.Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: __________________________ ____________ / _____________ / М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________ ____________ / _____________ / М.П. Приложение 1 к Договору № ______________________ от "____" ______ 2014 года Перечень объектов ГК "Олимпстрой": № п/пНаименование объектаАдрес, место нахожденияПримечание1 Офис ГК "Олимпстрой" Курортный пр-т, д. 37, г. Сочи Объект №12 Офис ГК "Олимпстрой"Трудовой Славы, д.4 , пос. Красная Поляна Объект №23Офис ГК "Олимпстрой" Аэровокзальный комплекс, г. СочиОбъект № 34Офис ГК "Олимпстрой" Здание АНО "Оргкомитет "Сочи 2014", г. СочиОбъект №4 Приложение 3 к Договору № ____________________ от "____" ______ 2014 года (форма) АКТ приема - передачи объектов под охрану № _____ от 30.04.2013 г. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании доверенности от ______________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) к договору на оказание охранных услуг от _____________ № _________________ о нижеследующем. Заказчик сдал, а Исполнитель принял под охрану на условиях Договора следующие объекты: № п/пНаименование объектаАдрес, место нахожденияКол - воЕд. изм.Примечание1. Офис ГК "Олимпстрой" Курортный пр-т, д. 37, г. Сочи 1офисСогласно перечню приложения 1 к Договору2. Офис ГК "Олимпстрой"Трудовой Славы, д.4 , пос. Красная Поляна 1офисСогласно перечню приложения 1 к Договору3Офис ГК "Олимпстрой" Аэровокзальный комплекс, г. Сочи1офис Согласно перечню приложения 1 к Договору4Офис ГК "Олимпстрой" Здание АНО "Оргкомитет "Сочи 2014", г. Сочи, ул. Триумфальная, д.11офисСогласно перечню приложения 1 к Договору ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. Приложение 4 к Договору № _____________________ от "____" ______ 2014 года Количество работников, перечень выставляемых постов и режим охраны объектов: 1. Объект № 1 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 1 дневного поста (бюро пропусков, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно) . 2. Объект № 2 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 1 суточного поста, состоящего из 1 охранника (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 2 дневных постов, в т.ч. 1 охранник - бюро пропусков, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно. 3. Объект № 3 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 2 дневных постов, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно). 4. Объект № 4 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток). ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. Приложение 5 к Договору № ___________ от "____" ______ 2014 года ФОРМА АКТ приема - сдачи услуг № _____ от ______________20__г. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице _______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) к договору на оказание охранных услуг от _______________- № ________ (далее договор) о нижеследующем: 1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора следующие охранные услуги: № п.п.Наименование услугЦена, рубКол - воЕд. изм.Сумма, рубИтого: Сумма прописью: В том числе НДС 2. Охранные услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 3. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. 9

В договоре должны быть перечислены приложения. Приложение к договору несет в себе нормы, объясняют основной текст договора, правила процедуры разрешения споров и прочее. Они могут касаться как договора в целом, так и отдельных его статей. Юридическая сила приложения к договору, как правило, одинакова с действием положений основной части договора, о чем стороны в заключительной части текста договора делают соответствующую оговорку.

Приложение к договору зависит от вида договора. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями, о чем делают соответствующую оговорку в тексте договора.

Приложение к договору

Приложение к договору стороны подтверждают подписями и заверяют печатями. Их могут сшивать и не сшивать с общим текстом договора.

Изготовление приложения к договору могут быть:

Дополнения к контракту;

Техническая документация.

Дополнение к договору - документация, фиксирующая изменения или поправки ранее оговоренных условий договора.

Все изменения и дополнения к ранее составленному договору могут быть сделаны только по соглашению обоих сторон. Когда одна из сторон считает нужным изменить или разорвать договор, то она должна отправить второй стороне приложения к договору. Другая сторона обязана изучить предложения и дать ответ в оговоренный предложением первой стороной период.

Изменение и поправка условий подписанного договора оформляют в письменном виде отдельным соглашением сторон (дополнительных соглашений к договору) или протокола. Их также могут оформлять и методом обмена письмами, электронной почтой, факсами и тому подобное.

Дополнительное соглашение к договору, фиксирующее поправки и дополнения к его тексту, имеет такие реквизиты:

Какой договор требуется изменить (номер договора, о чем договор, от какого числа);

Причины поправки договора;

Какие условия будут изменены или какие условия договора требуется дополнить;

Другая редакция условий которые были изменены, например: «...п. 1 ст. 4. договора подать в такой редакции: ...»;

Пункт о том, что предыдущие договорный условия со времени подписания соглашения о внесении поправок не обладают юридической силой;

Порядок пересмотра вопросов, которые возникли, если какие-то требования договорного соглашения, были изменены соответствующим соглашением, и уже вступили в юридическую плоскость.

Например, если согласно договора была преобразована стоимость и заказчикипредварительную сумму уже заплатил, то следует оговорить процедуру доплаты (срок, сумма, способ и тому подобное);

Предостережение о том, что если одна сторона выступает против изменения внесенных другой стороной условий, то договор требуется выполнить на тех условиях, которые были оговорены раньше.

3. Юридические адреса сторон.

4. Подпись и печать каждой стороны.

Может получится так что по некоторым причинам стороны придут к решению о расторжении ранее подписанного соглашения. Такое расторжение договора утверждается протоколом или прочим двусторонним документом.

Соглашение, которое фиксирует расторжения договора, имеет следующие реквизиты:

1. Название документа, порядковый номер, заголовок к тексту (указание, к какому договору является приложением - его номер и дата).

2. Текст, в котором фиксируют такую информацию:

С какого времени договор считают расторгнутым;

Причину, являющейся способствующую расторжению договор;

Способы регулировки между сторонами появившихся аспектов, или конец соглашений, которые уже образовались между сторонами (например, время и процесс возвращения сумм авансовых платежей по договорному соглашению, если таковые были осуществлены);

Пункт о том, что с момента обретения силы договорного соглашения стороны утрачивают права требования по составленному до этого соглашению.

3. Юридический адрес обоих сторон.

4. Подпись и печать обоих сторон.

Техническая документация нужна для обеспечения установки, правильной и своевременной наладки, запуска в эксплуатацию и требуемой работы оборудования. Она считается основанием для удовлетворения претензий по качеству поставленной продукции.

К технической документации относятся:

Технические условия, разработанные или фирмой-заказчиком, или фирмой-поставщиком и одобренные заказчиком;

Сертификаты качества (производителя или нейтральной организации, которая предоставляет его на заказ продавца);

Спецификации всех частей и узлов, подробно перечисляют все виды поставленного оборудования;

Технические описания конструкции машин и паспорта на машины и электрооборудования;

Общие и узловые чертежи машин с указанием основных размеров;

Инструкции по установке, испытании и эксплуатации оборудования;

Схема смазки;

Фундаментные и установочные чертежи (чертежи фундаментов для поставленного оборудования);

Рабочие чертежи быстроизнашивающегося оборудования, станков, машин и тому подобное.

В договоре может быть оговорен комплект техдокументации, которую поставщик обязуется вручить заказчику в связи с исполнением договора, а также количество комплектов, порядок и период вручения поставщиком технической документации заказчику.

Техдокументацию, обычно, составляют на языке заказчика или другим языком по его согласию.

Техническая документация может быть изготовлена как отдельное приложение к договору или сопровождать продукцию, которую поставляют (например, вложенная в ящик каждой машины). Техдокументацию, которую подают вместе с продукцией, упаковывают в водонепроницаемую бумагу.

Если договор аннулируют, техдокументацию возвращают поставщику по его требованию в течение 3-х месяцев со дня окончания договора. Если поставки станков и оборудования осуществляют по техдокументации заказчики, переданной им поставщику, то в случае окончания договора поставщик должен вернуть ее покупателю и не применять ее, передав другим лицам.

Когда продукция (работа, услуга) требует более подробной характеристики или номенклатура продукции (работ, услуг) достаточно большая, договора добавляют спецификацию.

Спецификация - документ, содержащий перечень поставленных товаров с указанием их количества, качества, сорта и тому подобное.

Спецификация, как правило, имеет такие реквизиты:

1. Название документа, порядковый номер спецификации.

2. Заголовок к тексту - указание, к какому договору является приложением (его номер и дата).

3. Текст, который часто подают в виде таблицы, содержащей такие графы:

Порядковый номер;

Наименование товара с указанием марки, модели, вида или сорта;

Количество и номера мест;

Род упаковки;

Вес одного места брутто и нетто;

Общий вес брутто и нетто.

4. Подписи и печати сторон.

В случае железнодорожных отгрузок до железнодорожной накладной добавляют повагонную спецификацию, содержащую перечень товаров, отгруженных в конкретном вагоне.

Спецификация входит в комплект документов, которые подают с платежным документам (инкассовым поручением).

В дипломатии приложения к договору используют с разной целью. Прежде всего они дают возможность не обременять основной текст международного договора деталями, что облегчает понимание всего содержания договора. Поэтому, как правило, в текст

договора включают основные положения, а дополнительные постановления включают в приложения. Бывает, что приложения к договору применяют для сокрытия главного содержания договора: общий текст договора наполняют самыми общими положениями, которые получают реальный смысл благодаря конкретным решениям, имеющимся в приложениях. Бывает, что договор может содержать преимущественно протокольные постановления, а основной его смысл преподают в приложении (например Международная конвенция о поиске и спасении на море 1979 года).

Приложение к договору в техническом плане не отличается от изготовления основного текста договора.

Приложение к договору делят два типа:

Такие, которые являются неотъемлемой частью;

Такие, которые не составляют неотъемлемую часть.

Приложение к договору , является неотъемлемой частью, и содержит важные постановления, которые уточняют или изменяют условия договора, например, объясняют правила процедуры решения споров. Это:

Дополнительное соглашение;

Разного рода протоколы;

Дополнительные статьи.

В тексте договора обязательно делают оговорку: «Приложение к договору является неделимой частью настоящего Договора». Приложения к договору обе стороны подписывают и заверяют печатями. Их обязательно сшивают с основным договором. Если такие приложения являются частью договора, который подлежит ратификации, то их ратифицируют вместе с договором и вносят в текст ратификационной грамоты.

Приложение к договору , которое не составляет неотъемлемую часть договора, содержит наглядный материал к договору. Договор содержит лишь ссылки на следующие прилагаемые документы. Обычно их не подписывают и не заверяют печатями, не сшивают с текстом договора и не ратифицируют, даже если договор подлежит ратификации. Однако если они являются самостоятельными документами, то их обязательно подписывают, а если их текст составляет более 3/4 страницы, то их заверяют печатями и прошивают.

Правила поведения во время получения Услуги (далее Правила) обязательны к выполнению всеми отдыхающими на территории предоставления Услуги, а также посетителями, которые приезжают к отдыхающим.

Заказчики - родители или лица, которые подписывают Договор (далее Договор), обязаны довести данные Правила до несовершеннолетних лиц, в отношении которых предоставляются услуги согласно Договора, и объяснить последствия их нарушение или невыполнение.

Начало пользования Услугами (приезд к месту предоставления Услуг) считается согласием Заказчика и несовершеннолетнего, в отношении которого заключен Договор, на выполнение этих Правил.

Правила поведения на территории предоставления Услуги:

С уважением относиться ко всем, кто находится на территории предоставления Услуги - от отдыхающих и персонала к посетителям.

Отдыхающий, по которому предоставляется Услуга, должен самостоятельно придерживаться таких правил личной гигиены: умываться и чистить зубы утром и вечером, мыть руки перед едой, быть чистым и опрятным, причесываться, пользоваться только своими средствами гигиены и косметики.

Не употреблять нецензурные выражения (как с отдыхающими, так и с другими людьми).

Вещи в комнате должны храниться в специально отведенном месте. Грязные вещи складываются в отдельный пакет.

Не курить и не употреблять слабоалкогольные напитки, наркотические и галюценогенные препараты.

Осторожно относиться к любому имуществу, которое находится на территории предоставления Услуги: не ломать, не портить и не расписывать инвентарь, который есть на территории предоставления Услуги, в том числе здания, а также не расписывать, не разрисовывать и не портить любым другим образом постельные принадлежности.

Все свои пожелания и претензии можно высказать в «Книге жалоб», которую можно попросить у персонала Исполнителя.

Для решения спорного вопроса обращаться к персоналу Исполнителя - вожатых и воспитателей.

Поддерживать чистоту комнат на протяжении всего дня.

Не загрязнять окружающую среду. Не бросать на территории предоставления Услуги фантики, бумагу, кожуру от фруктов и др. предметы, которые портят окружающую атмосферу.

Не выходить за территорию предоставления Услуги и на запрещенные места (например, запрещено пребывание в бассейне или в веревочном городке без инструкторов и времени, не предусмотренном в расписании). Выход за территорию предоставления Услуги разрешается исключительно в сопровождении работников Исполнителя и с разрешения Исполнителя и по письменному согласию Заказчика.

Не пользоваться огнеопасными средствами (спички, зажигалки, все разновидности петард).

О выявленных неполадках немедленно сообщать работникам Исполнителя.

Использование предметов, которые отдыхая привезли на территорию предоставления Услуги

Родители отдыхающим ребенка или лица, заменяющие родителей, несут ответственность за причиненный ущерб имуществу Исполнителя отдыхающей лицом, в отношении которого предоставляется Услуга.

Все электроприборы, привезенные отдыхающей с ребенком дома должны сдаваться Исполнителю на хранение.

Мобильные телефоны и гаджеты хранятся в сейфе у воспитателей отряда в течение смены и выдаются на свободное время в распорядке дня с 19-00 до 19-45.

Отдыхающему ребенку не разрешается пользоваться электрическими приборами без разрешения работников Исполнителя. Где какие моменты поведения во время заболевания отдыхающим ребенка, в отношении которого предоставляется Услуга:

При заболевании ребенка Исполнитель уведомляет Заказчика о состоянии здоровья. В случае, если отдыхающая ребенок не нуждается в госпитализации в специализированное медицинское учреждение, то Исполнитель оставляет за собой право изолировать ребенка в отдельную комнату со всеми удобствами, обеспечив уход врача и лечения, но отстранив ребенка от программы отдыха на период лечения.

Исполнитель оставляет за собой право в случае нарушения отдыхающими настоящих Правил:

а) применить к отдыхающим ограничения посещения и участия в спортивных и развлекательных мероприятиях,

б) в случае значительных нарушений, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и отдых других отдыхающих, персонала и/или посетителей, а также при систематических нарушениях Правил - прекратить предоставление

Услуги в отношении нарушителя и досрочно прекратить действие Договора без возврата оплаты за время, которое оставшийся до конца действия Договора. Исполнитель оставляет за собой право на отказ в заключении договора об оказании услуг по организации отдыха и ухода лицам, с которыми были досрочно прекращены

аналогичные договоры ранее.

РОДИТЕЛИ:Я, __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество родителей)

РЕБЕНОК: __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество участника лагеря)

Наименование оборудования

Индивидуальная характеристика оборудования

Единица измерения

Количество

Цена за единицу измерения

Редактор: Игорь Решетов

Возможно, будет полезно почитать: